在人們越來越相信法律的社會中，合同起到的作用越來越大，它可以保護民事法律關系。那么合同應該怎么制定才合適呢？下面是我給大家整理的合同范本，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助。

最新承攬合同書(10篇)篇一

代理人：

地址：

聯系電話：

乙方（承攬方）：

代理人：

地址：

聯系電話：

一、品種、規格、數量、單價：

玻璃品種： ___________，規格： ___________，數量：___________，單價：___________。

交貨地點：

運輸方式、費用：

2）產品必須按甲方訂單要求每片附加標簽、規格、品種、樓號樓層等識別編碼，標簽編統一貼在白玻面，以便區分。

二、交貨期：

合同簽定后，乙方收到甲方訂單后十日內供貨，補片玻璃應在七日內完成。

三、驗收方式：

1）玻璃送達甲方工地后應當場驗收當批玻璃，發現有不符合下單尺寸的產品應以及時予以檢驗，若有異議應在三日內以書面形式通知乙方，否則視為驗收產品合格。

六、結算及付款方式：

甲方根據玻璃保修期給乙方一張遠期支票，乙方發車后，甲方通知乙方，乙方方可存支票并提供發票給甲方。

七、違約責任：

2）如產品質量達不到設計要求，乙方應承擔一切責任和經濟損失。

八、其他：

本合同未盡事宜，由雙方協商解決，合同爭議雙方均有權提起訴訟。

九、本合同一式兩份，雙方各執一份，由雙方簽字蓋章后生效。合同簽訂至本項目結束本合同自行解除。

十、保質期及保修

1、保質期為二年（驗收之日起）

2、執行本項目保修期，在保修期內發現玻璃質量問題，乙方無償更換，執行保修內產品所附有的責任。

甲方：

代表：

賬號：

戶行：

___________年___月___日

乙方：

代表：

賬號：

戶行：

___________年___月___日

最新承攬合同書(10篇)篇二

發包方：____________________________(以下簡稱甲方)

承包方：____________________________(以下簡稱乙方)

一、工程概況

4、合同總金額：人民幣(大寫) (小寫)

二、結算、付款方式及限期

1、預付款：為供貨定金，合同雙方的簽訂生效后，甲方____日內支付合同總金額的元整，(小寫)元整。預付款延付，則交貨期順延。

2。計人民幣(大寫)元整，元整。

3、驗收款：乙方將剩余未安裝的門安裝完畢，并全部調試完畢后，經甲方驗收合格后，____日內甲方需支付總合同的，計人民幣(大寫)元整。

4、質保金：合同金額元整，(小寫)保修期為________年(至驗收合格后計算)，保修期滿后一周后，甲方支付元整。

5、安裝工程交付驗收前，乙方應當向甲方轉移交付門的所有權，同時提供門的技術資料和有關質量證明。乙方還應同時交付產品配套的裝修鑰匙(每套一把)等配件。但甲方未付清上述約定的款項，乙方有權不轉移門的所有權和每套配套鑰匙。

6、乙方提供的結算憑證為：普通工業發票。

三、甲方責任

1、施工現場具開工條件。

2、滿足乙方產品進場運輸裝卸的道路暢通需要。

3、甲方應提供特定地點場地供乙方現場安裝人員、產品材料、工具設備存放使用，提供乙方進場安裝人員的食宿，并協助辦理暫住登記證及甲方所在地政府規定的建設工地人員所需工種證件。

4、對乙方施工過程進行協商和協助。安裝前必須將水準點與坐標控制點(水平線)告知乙方安裝人員并進行現場交驗，確保安裝條件準確無誤。

5、提供安裝所需水電、工程吊機及砂漿填灌材料、工人，確保與安裝進度同步。

6、負責協調處理第三者對該工程正常安裝所發生的干擾、抵觸或阻擾。

7、按時足額支付款項，以確保乙方按時按量完成任務。

四、乙方責任

1、工期為天(從甲方向乙方劃款之日起)。

2、乙方提供的證明文件、資質必須是完整、真實有效、合法的，否則由此造成的一切后果均由乙方承擔，并賠償經濟損失。乙方提供的門應滿足設計要求并保證竣工驗收合格。

3、遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和噪音等有關管理規定。

4、負責產品運輸及負擔運輸費用。

5、售后服務，________年內非人為因素損壞門由乙方負責維修(如非人為因素造成配件損壞需更換，需收取成本費用)，________年滿后乙方收取成本費用。

五、工期延誤

對以下原因造成工期推遲延誤的，經甲方簽字確認后，工期相應順延：

1、工程量變化

2、工地現場停電造成停工

3、人力不可抗拒因素造成停工

4、非乙方因素的其他原因

六、質量要求、驗收標準、方法及提出異議期限

1、驗收標準：以雙方確認之樣品門實物為制作標準，安裝以甲方提供之樣品房(試驗室)的安裝規范及要求為安裝標準，確保產品及安裝質量達到相關要求。

2、驗收方法：工程安裝完成后，甲方應組織相關人員驗收。

3、提出異議期限為甲方收到乙方產品或接到乙方報驗通知之日七天內。

七、合同變更、解除

本合同履行期內，甲、乙雙方不得隨意變更、修改或解除終止合同條款。如有未盡事宜，須經雙方共同協商，簽訂補充條款，補充條款與本合同具有同等法律效力。

八、解決處理合同爭議

本合同如發生爭議或糾紛，雙方本著友好平等、相互諒解的態度及時協商解決。如協商無效，任何一方均可向乙方住所地人民法院提出訴訟。

九、合同的效力

本合同一式四份，甲、乙雙方各執貳份，具有同等法律效力，自簽訂之日起生效。

十、其他約定事項

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日

________年____月____日

最新承攬合同書(10篇)篇三

委托方 合同編號：

簽訂地點：

承攬方 簽訂日期： 年 月 日

依照《 中華人民共和國民法典 》、《 加工承攬合同條例 》、《 公共管理條例 》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。

1.1 項目(媒介)：

1.2 廣告內容及有關證件的名稱、編號：

承攬方應按《 廣告管理條例 》等有關規定，認真審查上述證件。委托方提供虛假證件，應承擔相應責任。如委托方提供的廣告內容不合法，承攬方有權拒絕。

1.3 發布地點：

1.4 顏色：

1.5 規格或材料：

1.6 刊播次數、起訖時間、日期：

1.7 其他要求：

第二條 廣告費及支付方法

2.1 廣告費

類 別

單 價

數 量

金額(元)

備 注

設 計、制 作 費

發 布 費

代 理 費

合計金額(大寫)

2.2 結算方式和期限：

2.3 承攬方必須開具廣告業務統一發票，否則，委托方有權拒付廣告費。

第三條 驗收方式及時間。

第四條 違約責任。

4.1 委托方擅自不履行合同，未按履行部分廣告費的 %，向承攬方償付違約金，超過合同規定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的 償付違約金。

4.2 承攬方不能完成合同規定的工作，按未履行部分廣告費的 %，向委托方償付違約金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的 償付違約金。

4.3 其它違約金責任按《 加工承攬合同條例 》執行。

第五條 糾紛解決方式。

發生合同糾紛，雙方協商不成-，按下列第( )項規定辦理。

1、 向 地經濟合同仲裁機關申請仲裁。

2、 向 地人民法院起訴。

第六條 雙方商定的其他事項。

第七條 附則。

7.1 本合同附件 件，名稱：

7.2 本合同有效期：自 年 月 日生效至 年 月 日終止。

委 托 方

單位名稱(蓋章)

地 址：

郵 政 編 碼：

法定代表人：

委托代理人：

電 話：

開 戶 銀 行：

帳 戶：

承 攬 方

單位名稱(蓋章)

地 址：

郵 政 編 碼：

法定代表人：

委托代理人： 電話：

廣告業務員證號：

開 戶 銀 行：

帳 戶：

最新承攬合同書(10篇)篇四

定作人委托承攬人加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品

編號：________________________

名稱：________________________

規格：________________________

單位：________________________

數量：________________________

備注：________________________

第二條加工成品質量要求

(加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據)

編號_______________________

名稱_______________________

規格_______________________

單位_______________________

數量_______________________

備注_______________________

第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

(1.用承攬人原料完成工作的，承攬人必須依照合同規定選用原材料，并接受定作人檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。2.用定作人原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作人應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。)

第四條技術資料、圖紙提供辦法

(1.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作人;定作人應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬人在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作人，因此造成的損失，由定作人賠償。2.承攬人對于承攬的工作，如果定作人要求保密，應當嚴格遵守，未經定作人許可不得留存技術資料的復制品。3.定作人應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。)

第五條價款或酬金

(價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。)

最新承攬合同書(10篇)篇五

承攬人：

1、定做產品為唐山市師范學院宿舍樓及國際交流中心項目所有強電配電系統中的配電箱(不包括高壓);規格、型號見圖紙(主要元器件為正泰產品;承攬方提供的報價清單只作為單體指導價，具體數量以定作人計劃為準。

2、價款的結算方式及期限：

合同簽訂后，承攬方收到預付款10萬元后5天內，將200個al*箱箱體(規格、型號)送到定作人指定地點，其余227個al*箱箱體(規格、型號)于10日送到定作人指定地點。按照定作人要求具體數量、規格、總價款、交貨日期等雙方補充協商，確定后定作方再支付預付款10萬元，承攬方將全部產品送到定作人指定地點后7日內付清合同總價款的90%(包含預付款20萬元);自承攬方負責調試完畢后一年內無質量問題，定作方支付合同總價款的5%;兩年內無質量問題，定作方支付合同總價款的5%后付清余款。

3、原材料的提供方式、規格、數量、質量由承攬人自行負責。

4、技術資料、設計圖紙的提供及保密要求：定作人提供全套圖紙，但承攬人不得將本圖紙泄露出去，產品全部到貨后圖紙返回。

5、質量要求、技術標準必須符合國家質量相關標準且負責質量或電力部門對產品驗收。

6、包裝標準及費用負擔由承攬方自行負責。

7、交(提)貨地點、方式及費用負擔：唐山市師范學院工地現場，車板交貨，由定作人卸車，運費由承攬方負擔。

8、產品驗收標準、方法、提出產品異議的期限：貨到現場，由定作人開箱驗貨，7日內提出產品異議，產品免費質保期為兩年。

9、違約責任：合同執行中，雙方如有違約(到貨期或結款日期超出

10日視為違約)，違約方向對方支付違約金10萬元。具體事宜雙方可以友好協商解決，如協商不成，到定作方人民法院解決。

10、其它約定事項：

在合同執行中。現場實際情況有變化，承攬方還未制作產品，以定作人實際變更為準，費用增加與減少，雙方協商解決(整體增、減的配電箱按承攬方提供的報價清單，單體價為參考);圖紙中主要元器件為正泰產品，所涉及到附件，由承攬方負責且保證質量。

11、本合同未盡事宜，雙方協商解決;本合同一式四份，雙方各持兩份，雙方簽字蓋章后生效。

定作人名稱(章)： 承攬人名稱(章)：

年月日：

最新承攬合同書(10篇)篇六

簽定地點：承攬人：

簽定時間：年月日

第一條承攬項目、數量、報酬及交付期限項目名稱及內容計量單位數量工作量(工時)報酬交付期限單價金額合計人民幣金額(大寫)：(注：空格如不夠用，可以另接)

第二條技術標準、質量要求：

第三條承攬人對定作物質量負責的期限及條件：

第四條定做人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：

第五條加工物的包裝要求及費用負擔：

第六條定做人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：

第七條結算方式及期限

第八條定作人在年月日前提交定金(大寫)元。

第九條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。

第十條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。

第十一條違約責任：

第十二條合同爭議的解決方式：本合同在履行爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理局協商或調解不成的，按下列第種方式解決：(一)提交仲裁委員會仲裁;(二)依法向人民法院起訴。

第十三條其他約定事項

郵政編碼：

最新承攬合同書(10篇)篇七

承攬人：______簽訂時間：______

第一條 加工物、數量、報酬、交貨期限

加工物規格計量、報酬、交貨期限及數量

合計人民幣金額(大寫)：______

第二條 定作人提供的材料

材料規格

第四條 加工物的技術標準、質量要求：______

第五條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件：______

第六條 加工物的包裝要求及費用負擔：______

第七條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：

第八條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內答復。

第九條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。

第十條 加工物的交付方式及地點：______

第十一條 加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：

第十二條 報酬的結算方式及期限：______

第十三條 定作人在年月日前交定金(大寫)元。

第十四條 本合同解除的條件：______

第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置加工物。

第十六條 違約責任：______

(一)提交仲裁委員會仲裁;

(二)依法向人民法院起訴。

第十八條 其他約定事項：______

定作人(章)：______承攬人(章)：______

住所：______住所：______

法定代表人：______法定代表人：______

居民身份證號碼：______居民身份證號碼：______

委托代理人：______委托代理人：______

電話：______電話：______

開戶銀行：______開戶銀行：______

賬號：______賬號：______

郵政編碼：______郵政編碼：______

監制部門：______印制單位：______

最新承攬合同書(10篇)篇八

甲方：_______________ (以下簡稱“甲方”)

乙方：_______________(以下簡稱“乙方”)

甲、乙雙方經友好協商，本著互利、平等、公平、自愿相互守信的原則，達成一致。遵循《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國廣告法》及有關規定，就乙方為甲方制作事宜，簽定合同，以期共同遵守。

一、工程項目名稱：_______________

三、施工要求

1、乙方負責設計、施工、安裝。

2、甲乙雙方在簽寫本合同的同時，甲方須向乙方首付合同的50%，即待工程安裝完畢當日，其剩余款額計人民幣，甲方須向乙方一次付清。

四、支付方式：甲方向乙方支付貨款用支票或現金須將款項支付給持有乙方蓋章的《收款單》的`乙方職員。

四、權利與責任：

1、甲方由于操作不當或人為損壞;

2、用戶自行拆卸、檢查;

3、不可抗力如雷擊、火災、水災、地震及其他自然災害。

注：如發生以上情節之一所造成損壞，由乙方維修，甲方需負擔維修需費用。

六、乙方要保證安全施工，對施工人員的安全負全部責任，出現一切傷亡、工傷等事故所產生的后果由乙方承擔。乙方在保證安全施工的前提下，對甲方的建筑物不得進行嚴重損壞，如乙方在施工時對甲方的建筑物進行嚴重損壞，要負責賠償。

七、如出現糾紛，應協商解決，若無法達成一致，訴訟至房山區人民法院。

八、承攬項目涉及著作權、肖像權、專利權、安裝場地權、廣告發布權等，概由甲方承擔一切法律責任。

九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，雙方簽字，蓋章即時生效。

________年___月____日

最新承攬合同書(10篇)篇九

乙方：

經甲乙雙方友好協商，甲方將________工程承攬給乙方，為明確甲乙雙方的責任及權利和利益，特簽訂以下條款，以共同遵守和執行。

1、工程名稱：

2、工程地點：

1、承包方式：

2、承包內容：

3、承包范圍及說明：

1、工程造價如下：

2、工程決算以甲乙雙方代表實測實量的實際數據雙方簽字為準。

3、付款方式雙方協商分次進行如下：

根據甲方工期計劃進行施工，如因甲方原因造成工期延誤，則向后順延，工期為________天，如遇不可抗拒的情況(停水、停電、下雨、臺風、地震等自然災害)，工期則相應順延。

1、提供施工項目的場地并作技術交底，組織承包人項目經理進行技術交底;如甲方無法提供施工圖紙，有乙方結合甲方意見及要求進行。

2、負責提供工具材料存放場地，水電有甲方負責安排及交費，(可保證安全水電正常的場所)。

3、甲方派度，施工質量，如發現問題，及時通知乙方更改或雙方商定處理方案，并及時糾正。

4、如甲方在施工蹭發現乙方未按合同要求進行施工。甲方有權停工并糾正，如乙方不服從甲方代表指揮甲方有權終止合同。同時追究乙方責任，并有權安排其他施工隊進行施工。所造成的一切后果由乙方承擔。

5、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關證明，如未辦理人身安全保險的.，由乙方向甲方提供施工人員辦理人身安全保險需要的相關手續，由甲方代為辦理，所發生的費用在乙方的工程款中扣除。

1、對甲方施工方案及要求，要做到堅決服從不得推委。

2、根據要求進行合理施工，不得野蠻施工。

3、不得隨意將甲方施工現場的材料和原料挪作它用或變賣。如發現，因此造成的經濟損失以及引發的刑事責任由乙方承擔。

4、乙方派行現場規章制度，認真做好施工現場的施工安全，防火、防盜等工作。

5、如乙方在施工中間終止合同，因此造成的責任及過錯，甲方有權起訴并追究乙方法律責任。

6、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關證明，如未辦理人身安全保險的，由乙方負責人簽署安全責任申明書并有參與施工的施工員簽名按手印后進入工地，如不符合以上兩個條件甲方有權拒絕施工人員進入施工現場。

7、對于施工過程中所發生的一切學安全事故以及處理事故所發生的一切費用由乙方全部承擔，甲方概不負責。

1、本工程實行項目經理監理制，甲方應在監理前，合同簽訂后三日內將項目經理名字，監理內容及監理權限以書面形式通知承包人。不實行工程監理的，有合同簽訂人甲方代表監理。

2、本協議未盡事宜，雙方本著實事求實的原則，互相協商或再行簽訂補充協議，合同履行中，發包人承包人有關此工程的書面協議或文件視為本合同的組成部分。與本協議同等生效。

3、甲乙雙方若發生糾紛，導致合同不能正常履行。以友好協商為主，若協商不成，雙方可起訴至工程項目所在地的法院進行裁定。

4、協議經甲乙雙方簽字后生效，待本協議各項條款執行完畢后即生效。

5、本協議一式貳份，甲方執壹份，乙方執壹份。

甲乙雙方簽署合同的同時，甲方給乙方提供了一份施工安全細則條例，乙方負責人組織施工人員認真學習條例后，簽名申明以學習施工安全細則條例后進入工地施工。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________