居間合同應當合法合規,不得違反法律法規和社會公共利益。如果您需要更多實際案例或經驗分享,我們也會定期發布相關內容,敬請關注。
工程居間合同
二、根據國家有關法律規定,明確雙方的權利義務,特簽定以下協議,以便共同遵守。
三、工程概況:_______________
1、工程總價:_______________
2、裝修內容:_______________
四、關于工程付款方式的約定:
1、自本合同雙方簽字生效后,甲方應付給乙方工程預付款人民幣(60%)即人民幣_______________元整,工程施工到油漆工進場時,甲方付乙方工程總造價人民幣即_____元整。質量保修________年。
2、本合同生效后,甲方按以上付款約定支付乙方工程款,如果因甲方拖延付款時間造成停工及工期延誤,一切后果由甲方負責。
3、乙方工程結束后、甲方如在____日內不驗收、乙方自行驗收、甲方應以承認。
五、工程施工變更:
1、施工中如因甲方原因要求重新返工的或因甲方更改施工內容而延誤工期的,均需要簽訂由甲方需承擔變更產生的施工人工費用協議。如因乙方原因造成返工的,由乙方承擔責任,工期不變。
2、凡私自與工人商定更改施工內容引起的一切后果,由甲方負責,給乙方造成的損失甲方還應賠償。
3、因不可抗拒因素造成的施工延誤,甲乙雙方協商解決。
4、施工途中、甲方要求工程增加部分,必須按照預算要求,先付款后,乙方再施工。
六、違約責任:
1、合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同按合同總金額的10%作為違約金付給對方。因擅自解除合同使對方造成實際損失超過違約金的,應進行補償。
2、甲方未按合同的約定付款,每逾期一天,按逾期款付款的10%支付違約金。乙方未按合同的約定期限完工,每逾期一天,按工程總價款的10%支付違約金。
3、甲方未辦理任何手續,需要乙方拆改原有建筑手續結構及設備管線,乙方有權拒絕施工。
七、合同的終止:
1、本合同解除或本合同履行完畢,本合同即自行終止。
八、合同的生效:
1、合同和合同附件由雙方簽字或蓋章后生效。
2、補充合同與本合同有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件、補充合同)一式三份,甲方持二份,乙方持一份。
九、解決合同糾紛方式:本合同履行期間,雙方發生爭議,雙方協商解決,協商不成時,雙方同意由仲裁委員會進行了仲裁,若未達成,仲裁協議交當地法院裁決。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
工程居間合同
委托人:__________________________(以下簡稱甲方)。
地址:____________________________。
身份證號:__________________________。
聯系方式:__________________________。
居間人:____________________________(以下簡稱乙方)。
地址:______________________________。
身份證號:___________________________。
聯系方式:___________________________。
本著優勢互補、互惠互利的經營宗旨,為了更好的開拓市場,擴大企業的經濟效益和社會效益,根據《中華人民共和國合同法》,甲乙雙方在平等自愿、公平和誠實信用、等價有償原則的基礎上,經協商一致,達成如下協議:。
1.1乙方接受甲方委托,負責就_____________________工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方參加該項目的公開招投標,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方中標并與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
1.2“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方未中標,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
風險告知:居間事項應當約定清晰明確,關鍵注意是否符合法律規定,如以居間方式幫助招投標雙方違規中標的,會被認定無效。居間成功具體指向何種狀態,作為居間合同中居間方的核心義務,實踐中因為約定不清或者不夠明確而導致糾紛的頗為常見。尤其對于居間成功如何界定,分為提供機會和提供中介服務、促成洽談和促成簽約、簽訂框架協議還是實現款項支付、款項支付是部分還是全部等,關鍵事項約定的越清楚、明確越能減少糾紛的出現。
2.1乙方必須向甲方提供有關該工程項目招投標的信息,并有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2.2乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬。
2.3乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全,能夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第2款執行。
2.4乙方在甲方參與招投標期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務,協助甲方做好標書的編制。如果能夠中標并達成施工合同,那么在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。
3.1甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責標書的編制。
3.2如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3.3如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。
4.1本項目居間報酬為。
4.2居間成功后,隨著建設單位撥付工程款的進度支付居間報酬。
4.3甲方可以轉賬或現金的方式支付。
居間活動費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用和勞務費用等。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用。
風險告知:合同法規定,在居間不成功的情況下,居間費用可以由委托方承擔,對此,一是可以約定居間費用由誰承擔;二是可以可以明確具體承擔的標準。
6.1甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
6.2乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而做出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
風險告知:合同法規定居間方有如實報告的義務,相比較而言,審慎審查的義務則對居間方的要求更加嚴格。可以根據具體居間內容,考慮居間事項的難易、居間報酬的高低等,具體明確居間方的義務層級。
7.1本合同簽字生效后,如果_______年____月____日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
7.2如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
7.3甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
9.1乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
9.2本合同一式二份,雙方各持一份,具有同等法律效力。本合同自雙方簽字蓋章后生效。
居間工程合同
甲、乙雙方依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其它相關法律、法規的規定,為明確雙方的權利、義務和責任,保證工程正常順利進行、雙方本著平等互利的原則達成如下協議:
第一條、工程概況
1、施工名稱:辦公樓內墻面裝修
2、施工地點:____市____區____區大路2499號
第二條、承包范圍:行政辦公樓內墻粉刷。
第三條、工程要求:符合____省的有關規定及國家驗收標準。
第四條、合同工期:總工期為(日歷工期)4天。(________年____月____日________年9____月____日)
第五條、合同文件使用的語言文字及使用的法律
1、合同使用的語言:漢語。
2、適用法律、法規:中華人民共和國有關法律、法規。
第六條、工地代表甲方代表:_____乙方代表:王_____
第七條、工程量、合同造價、結算方式:
1、工程量:粉刷面積為。
2、合同造價:甲方以固定總價的標準計算合同價款,共計_____人民幣(大寫),小寫:_____元整。
3、付款方式:工程竣工驗收合格并結算審核后支付至總價的95%,剩余5%做保修金,保持期滿________年驗收無缺陷后一次支付完畢。
3、結算方式:結算審核后,由施出具四平地區稅務部門開具的全額工程類發票,甲方于____日內將工程款的95%,一次性付給乙方。
第八條、甲方工作
1、甲方提供工人的就餐場所,費用由施承擔。
2、甲方負責定位基準點、技術交底等技術要求及相關問題,并負責組織工程竣工驗收等。
3、提供施工臨時用水、用電主干管和接駁口,并提供一個二級主配電匣供乙方接駁使用,工程用水、用電費用由乙方另行繳納。
4、組織甲、乙雙方工程技術人員進行驗收。
5、負責協調乙方施工現場與相關單位之間的關系。
6、協助乙方接洽政府、地方有關部門對施工現場的各項檢查。
7、監督乙方的安全生產、文明施工,同時為乙方提供施工便利條件,如辦公室、食堂等。
第九條、乙方工作
1、自行解決施工所需的手頭工具及施工機械設備。
2、接受甲方的工作指導及工程質量的監督。
3、確保安全施工并達到甲方的要求的工程質量和工期,如發生質量問題,根據損失給予甲方相應賠償,如工程逾期,每日歷天由工程款內扣除工期違約金1000元。
第十條安全及防護要求
1、施須設置專職安全員,負責施工現場安全,作好施工現場安全管理工作。
3、承擔由于自身安全措施不力而造成事故的責任和因此而發生的費用。
第十一條技術要求
1、乙方根據工程的具體情況,派駐1名工程師或技術人員對施工進行全過程技術指導。
2、乙方在施工過程中,須按照甲方的技術交底施工,每道工序須按照建筑裝飾施工規范操作。
3、施工中的材料如大白漿、乳膠漆等必須使用國標正品原料,不得出現脫落、發霉等現象。
第十二條文明施工
1、乙方在施工過程中必須遵守____省建筑裝修行業及xx公司的有關文明施工的規定,不得擾亂建設單位正常秩序。
2、進入現場施工的人員應有禮貌,不得頂撞甲方。
3、使用的生活設施應保持整潔衛生,施工人員不得隨地大小便,不得在廠區內吸煙,由此引起的罰款由責任方承擔。
第十三條違約責任
1、由于一方過失造成合同不能履行時,由過失一方承擔違約責任,如屬雙方過失,根據實際情況,由雙方承擔各自的違約責任。
2、遇有不可抗力因素致使合同無法履行時,甲、乙雙方應協商解決。
3、當合同雙方發生爭議時,可以通過協商或申請施工合同管理機構有關合同管理部門調解,不愿通過協商調解或調解不成的,可以向合同簽定所在地人民法院提起訴訟。
第十四條附則
1、本合同未盡事宜,甲乙雙方應本著友好合作的精神,另行商定補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。
2、本合同經雙方簽字(蓋章)后生效。
3、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
________年____月____日________年____月____日
工程居間合同
從________年____月____日至________年____月____日。
居間人促成合同成立的,報酬為促成合同成立金額的________%或者(大寫)________元。委托人應在合同成立后的________日內支付報酬。未促成合同成立的,居間人不得要求支付報酬。
居間人促成合同成立的,居間活動的費用由居間人負擔;未促成合同成立的,委托人應向居間人支付必要費用(大寫)________元。
1。當事人就解除合同協商一致;
2。因不可抗力致使不能實現合同目的;
3。在委托期限屆滿之前,當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務;
4。當事人一方遲延履行主要義務,經催告后在合理期限內仍未履行;
5。當事人一方遲延履行義務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的。
本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第種方式解決:
(一)提交________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
工程居間合同
甲方(委托人):
乙方(居間人):
甲乙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就 等項目,引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂正式的建設施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條第1項的委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的建設施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目相關信息,并有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
3、乙方在甲方參與招投標期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務,協助甲方中標并簽訂書面施工合同。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料,負責標書的編制。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如甲方未及時支付,則應按未支付金額的日千分之一向乙方支付違約金。
四、居間報酬的'計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬由以下兩項構成:
(1)工程施工合同總金額的3‰,該部分的居間報酬在甲方與建設單位簽訂書面的建設施工合同后7日內,由甲方先支付80%給乙方,剩余20%在甲方(或甲方的分包施工單位)第一次工程進場后7日內付清。
3、上述的施工合同總金額、回購款及利息、工程進度以甲方與建設單位簽訂的合同為準。
4、甲方可以轉帳或現金的方式支付。
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用。
六、保密事項
甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至 年 月 日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式
如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交乙方所在地法院解決
九、其他事項
1、本合同未盡事項,由雙方另行簽訂補充合同。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:乙方:福建程華建設發展有限公司 法定代表人: 法定代表人:
合同簽訂日期:
工程居間合同
甲乙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國民法典合同編》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
1、乙方接受甲方委托,負責就引薦__________有限公司“_____________”消防工程項目給甲方和______________有限公司單位直接洽談.
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與“天嘉置業”公司未簽訂書面的工程合同,視為委托事項未完成。
1、乙方必須向甲方提供有關天__________公司的有關信息,內容包括但不限于公司的工商營業執照復印件、現有主要資產情況等。乙方有義務協助甲方對“__________公司進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于_________公司的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬。
3、乙方在甲方與公司單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。促成______________公司將消防工程承包給甲方。
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和“天嘉置業”公司單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和__________公司所簽訂的工程承包合同。甲方因履行承包合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。
1、本項目居間報酬為30萬元。
2、本協議簽訂后3個工作日內,甲方向乙方支付居間報酬10萬元,存入或者轉讓乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶。待甲方與“天嘉置業”公司簽訂工程承包協議并辦理工商變更登記手續后2個工作日內,甲方應為甲乙雙方共管賬戶解除由甲方掌控的賬戶密碼或印鑒,此款歸乙方所有并可自由支取。
3、在甲方向乙方支付居間報酬萬元之日起,20個工作日內,乙方沒有促成甲方與_____________公司簽訂工程承包合同,視為乙方居間不成功,乙方應將居間報酬萬元退還甲方。
4、甲方可以轉帳或現金的方式存入或者轉讓乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶。
雙方約定:甲方負責保管賬戶的法人專用章,乙方負責保管財務專用章。在甲方保管印章期間,甲方不得將印章用于其他任何活動;在乙方未完成居間任務之前,乙方不得對法人專用章進行掛失處理。
工程居間合同
乙方(居間人):______________聯系地址:______________聯系電話:
______________證件號碼:
乙方(居間人):______________聯系地址:______________聯系電話:
______________證件號碼:
乙方(居間人):______________聯系地址:______________聯系電話:
______________證件號碼:
甲乙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分。
協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與_______簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同,那么在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的(10)%向乙方承擔違約金。
1、本項目居間費用為合同額的3%(三個居間人共計),即萬元。
2、居間成功后,在甲方與建設單位簽定合同后支付萬元;。
在施工隊伍入場后甲方必須向乙方支付萬支付%即萬元;。
3、甲方可以轉帳的方式支付,并且按照不同比例分別轉入三個居間人賬戶,(共計合同額的3%)。
居間人居間費用的%;。
居間人居間費用的%;。
居間人居間費用的%.
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔費用)。
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
1、本合同簽字生效后,如果至年月日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式肆份,甲方壹份,居間人各持壹份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:(蓋章):_______乙方(簽字):_______。
法定代表人或委托代理人:_______法定代表人或委托代理人:_______。
合同簽訂地:_____________________。
合同簽訂日:____年____月_____日。
如果居間成功,則由委托人全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。委托人因履行施工合同而產生的權利和義務。雙方簽字蓋章后生效。
居間工程合同
發包方:(以下簡稱甲方)承包方:(以下簡稱乙方)依照《中華人民共和國合同法》及有關規定,經雙方協商遵循公平、誠實信用原則,簽訂合同,共同遵守執行。
第一條該工程為本工程甲方以包工包料的全包形式包給乙方,總承包價為人民幣元包干。
第二條施工準備。
一、發包方:
1、____月____日前甲方負責協調準備施工電源、水源及進場道路,拆遷清除全部障礙物(包括架空或隱蔽的)。
2、合同簽訂后2天內,提供完整的工程要求和質量標準,以及其它有關技術資料。
二、承包方:
1、施工中發生質量事故,應及時報告有關各方,按規定程序進行處理。
2、乙方應按有關規定,采取嚴格的安全防護措施,承擔由于自身安全不力造成事故的責任和因此發生的費用。非是乙方責任造成的事故,由責任方承擔責任和有關費用。發生傷亡事故,應立即上報有關部門和通知有關各方,按主管部門要求處理。甲方為搶救提供必要條件發生的費用由事故責任方承擔。
3、乙方在施工期間必須遵守甲方制訂的治安保衛(門衛制度)、環境衛生以及其它有關方面的規定(紀律、制度),否則,不但應承擔所發生的后果而且應承擔違約責任。
4、乙方在施工期間,嚴禁在施工現場打架斗毆,搞好防盜及施工現場綜合治理工作,嚴防治安案件的發生,一旦發生應承擔一切責任。
乙方(公章):_________法定代表人(簽字):_________。
法定代表人(簽字):_________________年____月____日。
________年____月____日。
工程居間合同
甲乙方為了發揮雙方的優勢,根據《_____》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項。
1、乙方接受甲方委托,負責就_____省__________工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務。
3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單,業主提供的各種材料單價,必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項,無權取得居間報酬,并且賠償甲方因此而遭受的損失。
4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全,并能夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第2款執行。
5、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同,那么在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。
6、乙方領取本合同報酬時,須向甲方開具有效的稅務發票,相關的所得稅由乙方自承擔。
三、甲方義務。
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的_____%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式。
1、本項目居間費用為工程施工合同金額的_____%。
2、居間成功后,在甲方正常施工的一個月內,應向乙方支付__________元整;在正常施工的兩個月內,應支付_____;剩余施工合同金額從正常施工的第三個月開始,根據甲方每月取得的驗工計價款,按____%的比例支付;竣工結算完畢,甲方取得全部工程款后五日內全部結清。
3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。
五、居間費用的承擔。
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔______差______等______費用)。
六、保密事項。
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
3、乙方違反保密義務的,應向甲支支付_____元違約金;如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失,乙方應負責賠償。
七、合同終止。
1、本合同簽字生效后,
如果至______年______月______日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地_____委員會_____。
九、其他事項。
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式______份,雙方各持______份,雙方簽字蓋章后生效。
身份證號碼:___________身份證號碼:_______________。
簽訂地點:______________________。
簽訂時間:______年_____月_____日。
工程居間合同
甲方(委托人):乙方(居間人):
聯系地址:聯系地址:
聯系電話:聯系電話:
甲乙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就引薦衡陽市天嘉置業發展有限公司“天嘉。翰廷”消防工程項目給甲方和衡陽市天嘉置業發展有限公司單位直接洽談,(以下“衡陽市天嘉置業發展有限公司”簡稱“天嘉置業”)向甲方提供“天嘉置業”的重要信息,并最終促成甲方與“天嘉置業”簽訂消防工程合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與“天嘉置業”公司未簽訂書面的工程合同,視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關天嘉置業公司的有關信息,內容包括但不限于公司的工商營業執照復印件、現有主要資產情況等。乙方有義務協助甲方對“天嘉置業”公司進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于“天嘉置業”公司的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬。
3、乙方在甲方與公司單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。促成“天嘉置業”公司將消防工程承包給甲方。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和“天嘉置業”公司單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和“天嘉置業”公司所簽訂的工程承包合同。甲方因履行承包合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為30萬元。
2、本協議簽訂后3個工作日內,甲方向乙方支付居間報酬10萬元,存入或者轉讓乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶。待甲方與“天嘉置業”公司簽訂工程承包協議并辦理工商變更登記手續后2個工作日內,甲方應為甲乙雙方共管賬戶解除由甲方掌控的賬戶密碼或印鑒,此款歸乙方所有并可自由支取。
3、在甲方向乙方支付居間報酬萬元之日起,20個工作日內,乙方沒有促成甲方與“天嘉置業”公司簽訂工程承包合同,視為乙方居間不成功,乙方應將居間報酬萬元退還甲方。
4、甲方可以轉帳或現金的方式存入或者轉讓乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶。雙方約定:甲方負責保管賬戶的法人專用章,乙方負責保管財務專用章。在甲方保管印章期間,甲方不得將印章用于其他任何活動;在乙方未完成居間任務之前,乙方不得對法人專用章進行掛失處理。
5、乙方在甲方將前述款項存入或轉入以乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶后,應當為甲方出具收條;乙方完成居間任務,實際取得居間報酬后,須向甲方開具有效的稅務發票,相關的所得稅由乙方自行承擔。
五、居間報酬的承擔
居間報酬是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用。
六、誠信原則
1、如果甲方與xxxx公司在本合同委托期內,未能達成股份轉讓協議,沒有征得居間方的書面同意,甲方不應再與xxxx公司進行協商并簽訂股份轉讓協議,否則居間方有權請求甲方按本合同第四條支付居間報酬。
2、如果甲方以相關企業或在四川當地成立的子公司及一切轉投資公司的名義與xxxx公司簽訂股份轉讓合同,居間方有權請求甲方按本合同第四條支付居間報酬。
公司達成實質性成交合同。
七、本合同解除的條件
1.當事人就解除合同協商一致;
2.因不可抗力致使不能實現合同目的;
3.在委托期限屆滿之前,當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務;
4.當事人一方遲延履行主要義務,經催告后在合理期限內仍未履行;
5.當事人一方遲延履行義務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的。
八、合同終止
1、本合同簽字生效后,在甲方向乙方支付居間報酬萬元之日起,20個工作日內,乙方仍未完成居間任務促成甲方與xxxx公司簽訂股份轉讓協議的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
九、爭議解決方式
如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地法院處理。
十、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
十一、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人或委托代理人:法定代表人或委托代理人:
合同簽訂地:
合同簽訂日:
工程居間合同
根據《中華人民共和國合同法》第二十三條居間合同之規定甲方向乙方提供施工項目,乙方自愿支付甲方的居間勞務報酬。雙方約定如下:
第一條:合同事項
1、甲方向乙方提供提供聯絡、簽約機會,促成簽定合同媒介服務。
2、乙方應提供簽定合同的有效文本及蓋有鮮章的復印件。
第二條:報酬
乙方自愿承諾與甲方簽定的合同總金額____%作為居間勞務報酬。(以主合同簽定的總金額為準)
第三條:付款方式
第四條:特別約定
1、甲方末促成合同成立,所簽定的居間合同及乙方所承諾的勞務酬金無效。
2、如乙方的單位法人代表變更,受權代理人因工作等原因發生變更,所簽定的合同及承諾的事項,乙方不得以任何理由拒絕向甲方支付本合同承諾的居間勞務報酬。
3、甲方向乙方提供信息必須屬實,方可促成合同簽定;若乙方蓄意避開甲方與發包方簽定合同,視為居間人促成合同成立;乙方須同樣履行承諾支付甲方居間勞務報酬,否則甲方有權向人民法院申請強制執行。
第五條違約責任及合同生效
1、乙方末按時間支付甲方居間勞務費,視為乙方違約;除繼續承擔應付款項外,同時還承擔逾期支付的違約責任,按甲方應得勞務報酬總額的____%乘以逾期天數計得金額,作為罰金迫加支付給甲方。
2、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,合同自簽字蓋章(印)之日起生效。乙方提供與甲方簽定的主合同復印件(委托人蓋章簽字)一份,委托人付清全部居間勞務報酬后本合同自動解除。
乙方(章印)甲方(章印)
法人代表:_______________
法人代表:_______________
授權代理人:_______________
授權代理人:_______________
身份證號:_______________
身份證號:_______________
聯系電話:_______________
聯系電話:_______________
___年___月__日
___年___月__日
工程居間合同
甲方(委托人):乙方(居間人):甲乙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的`原則,達成如下協議:
一、委托事項1、乙方接受甲方委托,負責就()工程項目,引薦甲方和該項目的管理方直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成與該項目管理方簽訂專業承包施工合同,協助甲方完成整個合同履行期間的協調工作,保障合同的順利實施。2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。二、乙方的義務1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,最大限度的維護甲方的利益。2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠3、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全,并能夠正常施工。4、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務,達成合同簽署,那么在甲方的工程施工過程中(合同期內),乙方仍有義務負責協調好甲方與項目管理方的關系,特別是在工程結算問題上,乙方全面負責協調,乙方無任何理由進行推脫。
三、甲方義務1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和項目管理方進行合同談判。2、居間成功,則由甲方全面履行和項目管理方所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式1、本項目居間費用按照合同期間實際運量每噸3元(叁元)結算(完稅后)。2、甲方每周為乙方結算一次,每周一為乙方結算上周居間費用,乙方有權向甲方查詢每周總體運量,甲方有義務向乙方提供每周運量報表,甲方所提供報表必須保證真實有效,甲方不得以任何理由克扣乙方費用,如出現不實結算乙方有權索回,并保留雙倍賠償的權利。3、合同簽訂后甲方應向乙方提供合同復印件一份,作為居間費用總價計算依據,甲方如不能按照合同約定時間向乙方支付居間費用,每超過一天按照合同居間費用總價千分之三進行賠償。4、如甲方有終止本居間合同的意愿,甲方可根據合同總量計算居間費用,并一次性向乙方支付做為唯一條款向乙方提出協商。
五、保密事項1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。2、甲乙雙方均不得向第三方透漏合作細節及項目合作中相關利益人的秘密,任何乙方發現對方出現泄密行為均有權提出和提醒對方終止本行為,如因任何乙方的原因給對方造成實際的損失,受損方可向過錯方提出等價賠償。
七、合同終止本合同自簽字之日起生效,直至本合同約定項目結束,項目期順延本合同無條件順延,直至本項目結束。
八、爭議解決方式如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。合同簽訂地址:合同簽訂日:甲方:(蓋章):乙方(蓋章):法定代表人或委托代理人:法定代表人或委托代理人:
工程居間合同
委托方:_______________________________(以下簡稱甲方)
法定代表人:____________________________
通訊地址:______________________________
聯系方式:______________________________
銀行戶頭:______________________________
銀行卡號: ______________________________
居間方:________________________________(以下簡稱乙方)
法定代表人:____________________________
通訊地址:______________________________
聯系方式:______________________________
銀行戶頭:______________________________
銀行卡號: ______________________________
甲、乙為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國合同法》等相關法律規定,經雙方充分協商,本著自愿、平等、互利互惠、誠實守信的原則,特訂立如下協議,以資共同遵守。
第一條 委托事項
1、甲方計劃承接乙方接洽的____________________________工程項目,甲方委托乙方為該公司承接的項目進行預審核,乙方接受甲方委托。
2、乙方應盡力為甲方撮合促成該工程項目,并盡可能促成甲方以分包、總承包等合法方式進行工程項目承接,其受托期限為本合同之日起甲方第三人簽訂工程合同日止。
第二條 居間人的權利和義務
1、乙方在履行本合同的過程中,可以向第三方表明其為甲方的居間人,并可以向第三方介紹公司的相關情況,但甲方書面確認是商業秘密的除外。
2、乙方應該認真完成甲方的委托事項,按照合同第一條所規定的內容積極為甲方尋求機會,并為甲方與相關對方當事人簽署合同或協議提供聯絡、協助、撮合等服務。
3、乙方應盡可能向甲方及時、真實地報告有項目發包意向的第三方的情況。
4、乙方在前期辦理本受托事項過程中,因甲方過錯造成其損失時,將由甲方承擔責任。
5、乙方僅為甲方和上述公司的居間方,不為甲方和上述公司簽署的有關合同、協議以及債權債務承擔任何責任。
第三條 甲方義務
1、 甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和第三方所簽訂的施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功則由甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。
第四條 居間費用及支付方式
1、若乙方促成有發包意向的第三方與甲方簽署承包合同,甲方應向乙方支付工程施工(承包)合同金額的百分之四點五(_______%)酬金。支付方式為:賬戶劃賬。作為乙方的傭金、勞務費等居間費。上述甲方支付給乙方的費用為稅后費用,稅費甲方自愿承擔。
2、付款時間:甲方與第三方簽訂正式施工承包合同之日支付人民幣________元,作為居間首期款,其余居間費根據發包方工程進度比例分_____次支付,所收款以收據或轉賬憑證為憑。
3、若乙方未能促成上述承包合同,乙方無權要求甲方支付酬金,其從事居間活動所支出的其它相關必要費用(如出資方或乙方的差旅費、接待費、考察費、應酬費、咨詢費及其它隱性費用)乙方自行承擔。
第五條 合同的解除
1、委托期限屆滿,約定目的未能實現而甲乙雙方不再續簽本合同將自動解除。
2、本合同約定目的實現,乙方收到甲方按照本合同第四條約定的酬金后,甲乙雙方責任義務已履行完畢本合同將自動解除。
3、委托期限屆滿之前,不論任何原因,甲乙雙方通過書面協議同意解除本合同的,或因不抗力致使本合同約定目的不能實現的。
4、當事人有其它違約或違法行為致使合同目的不能實現的。
5、在本合同履行過程中,乙方實際產生的費用(如出資方或乙方的差旅費、接待費、考察費、應酬費、咨詢費及其它隱性費用),因甲方單方解除本合同給乙方造成的實際經濟損失由甲方全部承擔。
第六條 違約責任
甲方應按時支付相應費用,若違反本合同的約定則視為違約行為,則應向乙方支付居間費總額____%的金額作為違約金,乙方協助甲方簽訂合同后則視為已履行完居間義務。
第七條 聲明及保證
甲方:
1、甲方為一家依法設立并合法存續的企業,有能力簽署并履行本合同。
2、甲方簽署和履行本合同所需的一切相關手續均已辦妥并真實合法有效。
3、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方法定代表人或授權代表人(需有法人委托授權書),本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
5、甲方保證自有資質的真是性及合法性。
乙方:
1、乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
2、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
3、本合同的簽署是合法公民或授權代表人,本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第八條 保密
甲乙雙方保證對在討論、簽訂、執行本合同過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其它商業或企業秘密)予以保密。為經該資料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。不得利用客戶提供的信息從事任何與擔保業務或有損客戶利益的活動。
第九條 爭議的處理
如甲乙雙方發生合同爭議,由雙方協商解決,協商不成,雙方同意向_______方所在地人民法院提起訴訟解決。
第十條 合同解釋、補充及附件
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與合同具有同等的法律效力。
第十一條 合同效力
本合同自雙方法定代表人或其授權的委托代理人簽字之日起生效。本合同正本一式四份,雙方各執二份,具有同等法律效力。
第十三條 備注
如工程量增加,則居間費用可依照增加工程量的工程款,按百分之四點五支付居間費。
委托方(公章):__________________
居間方(公章):__________________
法定代表人(簽章):____________
法定代表人(簽章):_____________
________年______月______日
________年______月______日
工程居間合同
甲方(委托人):
乙方(居間人):
甲乙方為了發揮雙方的`優勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項。
1、乙方接受甲方委托,負責就等項目,引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂正式的建設施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條第1項的委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的建設施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務。
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目相關信息,并有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
3、乙方在甲方參與招投標期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務,協助甲方中標并簽訂書面施工合同。
三、甲方義務。
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料,負責標書的編制。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如甲方未及時支付,則應按未支付金額的日千分之一向乙方支付違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式。
1、本項目居間報酬由以下兩項構成:
(1)工程施工合同總金額的3‰,該部分的居間報酬在甲方與建設單位簽訂書面的建設施工合同后7日內,由甲方先支付80%給乙方,剩余20%在甲方(或甲方的分包施工單位)第一次工程進場后7日內付清。
3、上述的施工合同總金額、回購款及利息、工程進度以甲方與建設單位簽訂的合同為準。
4、甲方可以轉帳或現金的方式支付。
五、居間費用的承擔。
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用。
六、保密事項。
甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
七、合同終止。
1、本合同簽字生效后,如果至年月日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式。
如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交乙方所在地法院解決。
九、其他事項。
1、本合同未盡事項,由雙方另行簽訂補充合同。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:乙方:福建程華建設發展有限公司法定代表人:法定代表人:
合同簽訂日期: